该信息在十环招标网档案：
所在栏目：2019项目
十环招标网信息编号:2309191
十环招标网转载自：黑龙江政府采购网 发布关于：7月22日发布勃利县杏树乡中学教学楼维修建设项目公开招标公告的信息
来源：黑龙江政府采购网
2019项目信息阅读方式:免费

　　黑龙江润泽招标有限公司受勃利县杏树乡中学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对勃利县杏树乡中学教学楼维修建设项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。
《==招标投标法 第二十八条 在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。==来源:十环招标网==》

项目名称：勃利县杏树乡中学教学楼维修建设项目

项目编号：RZTC-1907BS079

项目联系方式：

项目联系人：宋先生

项目联系电话：0464-8461666-805

采购单位联系方式：

采购单位：勃利县杏树乡中学

地址：勃利县杏树乡

联系方式：毛先生 13946551497

代理机构联系方式：

代理机构：黑龙江润泽招标有限公司

代理机构联系人：宋先生

代理机构地址： 0464-8461666-805

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

                  招标公告

项目编号：RZTC-1907BS079

1. 招标条件

  勃利县杏树乡中学教学楼维修建设项目已由勃利县发展和改革局经勃发改字[2018]73号批准建设，招标人为勃利县杏树乡中学。项目建设资金为国家专项资金。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：勃利县杏树乡中学教学楼维修建设项目

2.2招标方式：公开招标

2.3建设地点：勃利县杏树乡中学

2.4总投资：2249998.94元

2.5计划工期：45天（具体开竣工日期以合同签订为准）

2.6质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准

2.7招标范围：施工图纸及工程量清单中所包含全部工作内容

2.8标段划分：本次招标不划分标段

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求潜在投标人须具备下列要求：

1)在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的法人及其他组织；

2)具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，有效的营业执照（统一社会信用代码证）、资质证书、基本账户开户许可证，近三年（2016年01月01日至今，日期以施工合同为准）至少具备一项类似公用建筑工程业绩，同时提供经行政主管部门备案的中标通知书、施工合同及有效网页公示截图并提供相关查询网址，以上三项缺一不可；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2投标申请人拟派项目经理须具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师证及有效的安全生产考核合格证书(B证)，与所在单位签订劳务合同，提供有效的身份证，投标期间没有被司法机关列入失信被执行人名单、无涉及较重及严重失信行为的情形。拟派项目组织机构其他人员配备要求：技术负责人1人（具备建筑工程相关专业中级及以上（含中级）技术职称）、施工员（工长）1人、质量员（质检员）1人、安全员1人。以上人员均须具备建筑工程相关专业岗位证书（安全员须具备C类安全生产考核合格证书）。以上人员未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作；以上人员均证企相符并为投标人本企业在职人员，并提供连续六个月（2019年1月至2019年6月）企业为其缴纳社会保险的有效证明（黑龙江省内企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、加密锁等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等。如在网上查询不到相关信息，其投标将被否决）；

3.3按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》要求，工程投标活动的企业授权委托代理人必须是投标项目负责人本人（拟投标本项目建造师）。投标项目负责人本人必须按照要求参加所有招投标活动，投标企业不得委派其他人以投标代理人的名义代替投标项目负责人投标。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；同一公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时最多不得超过两家（均以投标登记的先后顺序为准）。（名词释义：本条所称单位负责人是指法人的法定代表人、合伙企业的执行事务合伙人、个人独资企业的负责人等对外代表单位的人；控股是指持有其他单位百分之五十以上出资额、股份或表决权，或者通过协议或其他安排，能够实际支配其他单位行为，如集团公司与下属子公司或分公司等）。

3.6投标申请人须提供拟投标企业无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。

3.7投标登记时招标人或招标代理公司将查询投标人是否被司法机关列入失信被执行人名单，如投标人被司法机关列入失信被执行人名单的将不予登记。

4. 投标登记获取招标文件

4.1凡有意参加投标者，投标企业法定代表人或授权委托人（即投标登记人）必须是拟派本项目的项目经理，请于2019年07月22日至2019年07月26日(法定公休日、法定节假日不休息)，每日上午9:00时至12:00时，下午13:00时至16:00时(北京时间，下同)，到勃利县铁西街同庆路15号进行投标登记并获取招标文件，逾期不予受理。

4.2招标文件每套售价1000元，售后不退。

4.3邮购招标文件的，需另加手续费(含邮费)100元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后3日内寄送。

4.4潜在投标人在投标登记时需投标企业授权委托人（即投标登记人）必须是拟派本项目的项目经理携带以下材料原件及复印件，复印件加盖投标人公章，否则投标登记不予受理：

（1）法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明；

（2）授权委托人（须是拟派本项目的项目经理）携带身份证及授权委托书；

（3）营业执照副本；

（4）资质证书副本；

（5）安全生产许可证；

（6）基本账户开户许可证；

（7）拟派项目经理注册证书、安全生产考核证书（B证）、身份证、经备案的劳动合同及连续六个月（2019年1月至2019年6月）企业为其缴纳社会保险的有效证明（黑龙江省内企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、加密锁等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等。如在网上查询不到相关信息，其投标将被否决），做到证企相符；

（8）项目管理人员小班子成员岗位证书(安全员须具备有效的安全生产考核合格证书)及有效的小班子成员身份证、经备案的劳动合同及连续六个月（2019年1月至2019年6月）企业为其缴纳社会保险的有效证明（黑龙江省内企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等。如在网上查询不到相关信息，其投标将被否决），做到证企相符；

（9）近三年（2016年01月01日至今，日期以施工合同为准）至少具备一项类似公用建筑工程业绩，同时提供经行政主管部门备案的中标通知书、施工合同及有效网页公示截图并提供相关查询网址，以上三项缺一不可；

（10）提供企业无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形；

（11）本工程公告指定发布网站的公告截图复印件（加盖投标人公章）；

（12）财务要求：近三年（2016年-2018年）企业财务状况良好，企业财产没有处于被接管、全部资金被冻结以及破产状态；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供2016、2017、2018年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表和审计报告，财务会计报表包括资产负债表、利润表（或损益表）和财务情况附注且该财务报表应具有会计师事务所或审计机构的单位公章、注册会计师注册章及其注册会计师本人签名）；

（13）提供投标人、法定代表人及拟派项目负责人是否被司法机关列入失信被执行人名单，如投标人被司法机关列入失信被执行人名单的将不予登记。须在“全国企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/企业信用信息、经营异常名录、严重违法失信企业名单）、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/无不良记录和失信记录）、“中国执行信息公开网”（http://shixin.court.gov.cn/无失信记录）查询结果（网站截图）；

本公告要求投标人提供的所有材料，必须合法、真实有效，一经查实有弄虚作假行为，取消其投标资格，并上报行政主管机构，进行行政处罚、同时追究其法律责任。

4.5投标人在登记时间内登记，如提供的文件不合格、不齐全等，将不予登记；待补正、补全后须重新另行排序登记。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)、地点详见招标文件。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在：中国政府采购网

7.其他

7.1 投标人有围标、串标、挂靠等行为的，依照法律、行政法规的规定给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7.2投标期间投标人、法定代表人及拟派项目负责人如被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。

7.3投标人、法定代表人及拟派项目负责人如近3年有行贿犯罪行为（近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

7.4根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件受理期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

8.联系方式

招标人：勃利县杏树乡中学

联系人：毛先生

电话：13946551497

招标代理机构：黑龙江润泽招标有限公司

地址：勃利县铁西街同庆路15号

联系人：宋先生

电话：0464-8461666-805

2019年07月22日

二、投标人的资格要求：

1 本次招标要求潜在投标人须具备下列要求：1)在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格的法人及其他组织；2)具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，有效的营业执照（统一社会信用代码证）、资质证书、基本账户开户许可证，近三年（2016年01月01日至今，日期以施工合同为准）至少具备一项类似公用建筑工程业绩，同时提供经行政主管部门备案的中标通知书、施工合同及有效网页公示截图并提供相关查询网址，以上三项缺一不可；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；2投标申请人拟派项目经理须具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师证及有效的安全生产考核合格证书(B证)，与所在单位签订劳务合同，提供有效的身份证，投标期间没有被司法机关列入失信被执行人名单、无涉及较重及严重失信行为的情形。拟派项目组织机构其他人员配备要求：技术负责人1人（具备建筑工程相关专业中级及以上（含中级）技术职称）、施工员（工长）1人、质量员（质检员）1人、安全员1人。以上人员均须具备建筑工程相关专业岗位证书（安全员须具备C类安全生产考核合格证书）。以上人员未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作；以上人员均证企相符并为投标人本企业在职人员，并提供连续六个月（2019年1月至2019年6月）企业为其缴纳社会保险的有效证明（黑龙江省内企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、加密锁等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等。如在网上查询不到相关信息，其投标将被否决）；3按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》要求，工程投标活动的企业授权委托代理人必须是投标项目负责人本人（拟投标本项目建造师）。投标项目负责人本人必须按照要求参加所有招投标活动，投标企业不得委派其他人以投标代理人的名义代替投标项目负责人投标。4 本次招标不接受联合体投标。5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；同一公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时最多不得超过两家（均以投标登记的先后顺序为准）。（名词释义：本条所称单位负责人是指法人的法定代表人、合伙企业的执行事务合伙人、个人独资企业的负责人等对外代表单位的人；控股是指持有其他单位百分之五十以上出资额、股份或表决权，或者通过协议或其他安排，能够实际支配其他单位行为，如集团公司与下属子公司或分公司等）。6投标申请人须提供拟投标企业无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。7投标登记时招标人或招标代理公司将查询投标人是否被司法机关列入失信被执行人名单，如投标人被司法机关列入失信被执行人名单的将不予登记。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：224.999894 万元（人民币）

时间：2019年07月22日 09:00 至 2019年07月26日 16:00(双休日及法定节假日除外)

地点：勃利县铁西街同庆路15号

招标文件售价：￥1000.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：现场获取

四、投标截止时间：2019年08月12日 14:00

五、开标时间：2019年08月12日 14:00

六、开标地点：

黑龙江润泽招标有限公司三楼开标大厅

七、其它补充事宜

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

中国政府采购法