----------------------------------招标机构发布信息原文：-----------------------
标题:上林县人民法院迁建工程室外（第二次）配套工程公开招标公告9月16日于广西发布
原标题：上林县人民法院迁建工程室外配套工程公开招标公告
十环招标网标题：上林县人民法院迁建工程室外（第二次）配套工程公开招标公告9月16日于广西发布
十环招标网标号：10h1568599507
信息来源：广西政府采购网|上林县人民法院
官方发布时间：2019-09-16 09:09
十环招标网转发时间：2019年09月16日 10时05分
==========以下为招标信息正文==========
广西建标建设工程咨询有限责任公司受上林县人民法院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对上林县人民法院迁建工程室外配套工程进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。
《==招标投标法 第二十八条 在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。==来源:十环招标网==》
项目名称：上林县人民法院迁建工程室外配套工程 项目编号：NNZC2019-G2-0036-JBCZ 项目联系方式： 项目联系人：魏工 项目联系电话：0771-4956437 采购单位联系方式： 采购单位：上林县人民法院 地址：广西上林县大丰镇城西街1号 联系方式： 李震 0771-5222379 代理机构联系方式： 代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司 代理机构联系人：魏工 0771-4956437 代理机构地址： 广西南宁市江南区白沙大道1-6号白沙苑903室 一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍： 见文件 二、投标人的资格要求： 见文件 三、招标文件的发售时间及地点等： 预算金额：449.750255 万元（人民币） 时间：2019年09月16日 00:00 至 2019年09月24日 23:59(双休日及法定节假日除外) 地点：由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证号及密 码或企业 CA锁登陆南 宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy)下载招标文件和图纸。 招标文件售价：￥0.0 元，本公告包含的招标文件售价总和 招标文件获取方式：由潜在 投标人的专职投标员凭本人的身份证号及密 码或企业CA 锁 登陆南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy) 进行网上报名。 四、投标截止时间：2019年10月10日 09:30 五、开标时间：2019年10月10日 09:30 六、开标地点： 上林县大丰镇丰岭东路398-2号上林县公共资源交易中心开标厅（具体详见电子显示屏安排）。 七、其它补充事宜 上林县人民法院迁建工程室外配套工程 施工招标公告 1 招标条件 本招标项目 上林县人民法院迁建工程室外配套工程 已由 上林县建筑工程招标投标管理站 以 上发改项目〈2019〉45号 批准建设, 招标人 为 上林县人民法院 ,建设资金来自 财政 ,项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 2 项目概况与招标范围 项目招标编号: NNZC2019-G2-0036-JBCZ 报建号（如有）： 80000004425637 建设地点: 上林县 建设规模: 项目占地21.96亩，主要建设门牌坊、升旗台、运动场、道路、停车场、围墙及绿化工程、亮化工程、给排水工程、电气工程等配套基础设施。 合同估算价: 449.750255万元 要求工期: 90 日 历天，定额工期 90 日历天【备注： 建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定， 工期压缩时，宜组织专家论证，且在招标工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿） 费项目清单。】 招标范围: 施工图纸和招标工程量清单范围内包含的全部内容，具体以经审查备案施工图纸及工程量清单为准 标段划分: 1个标段 设计单位: 广西大学设计研究院 勘察单位: / 3 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须符合《广西壮族 自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）、《 关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管 ﹝2014﹞25号）规定，已办理广西诚信库入库手续并处于有效状态 ,具备 [建筑工程施工总承包三级](含)以上 资质 ，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工 能力。其中,投标人拟派 项目经理须具备 [建筑工程二级](含)以上 注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书 (B类)。 本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人 第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚 信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。 3.2 业绩要求： 无要求 。 3.3 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下 列要求: 3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全员，否则同一项目经理或项目专职安全员所投其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。 3.5 投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。 3.6 其他资格条件： 无 4 网上报名。 凡有意参加投标者,请于 2019年9月16日0时00分 至 2019年9月24日23时59分 （不少于5个工作日），由潜在 投标人的专职投标员凭本人的身份证号及密 码或企业CA 锁 登陆南宁市公共资源交易平台 (https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy) 进行网上报名。。 5 招标文件的获取 5.1 凡通过上述报名者，请于 2019年9月16日0时00分至2019年9月24日23时59分（不少于5个工作日）， 由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证号及密 码或企业 CA锁登陆南 宁市公共资源交易平台(https://www.nnggzy.org.cn/gxnnhy)下载招标文件和图纸。 本项目不收取投标保证金 6 投标文件的递交 6.1 投标文件递交的截止时间 ( 投标截止时间,下同 ) 为2019年10月10日 9时30分 6.2 投标人必须在投标截止时间前将加密的电子投标文件通过南宁市公共资源交易平台成功上传，并将相同内容未加密的投标文件电子文本刻录光盘按招标文件要求包装密封后于投标截止日前由本单位专职投标员提交到上林县大丰镇丰岭东路398-2号上林县公共资源交易中心开标厅（具体详见电子显示屏安排）。
6.3逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
6.4投标文件必须由投标人专职投标员递交，并持本人的身份证原件、拟投入的项目 经理和拟投入的所有专职安全员的身份证复印件通过 验证，否则招标人不予受理。 7 评标方式 综合评估法 8 预付款和进度款支付方式
无 9 发布公告的媒介
本次招标公告同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台 ztb.gxi.gov.cn、中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网 www.zfcg.gxzf.gov.cn、南宁市上林县公共资源交易网 www.nnggzy.org.cn、南宁市政府采购网 http://zfcg.nanning.gov.cn/发布。（公告发布媒体包含但不限于上述媒体）。。 10 交易服务单位
上林县公共资源交易中心 11 监督部门及电话
上林县建筑工程招标投标管理站（联系电话：0771-5222495） 12 注意事项
12.1 潜在投标人必须 在广西建筑业企业诚信信息库管理系统，广西建筑业企业诚信信息库管理 系统登陆地址（http://ztb.gxzj t.gov.cn:1121/zjthy/）。由于广西建筑业诚信信息 库与自治区招标投标系统的相关信息同步存在时间差（非实时同步， 每天晚上同步一次），因此投标人应至少提前2天将所需投标材料在 诚信库内审核通过。
12.2投标人须办 理企业CA锁后并确保在有效期内才能进行网上报名、下载招标文件、 制作投标文件及上传投标文件等业务。未办理企业CA锁的单位，请到 广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司办理，客服电话：0771-5869801。 13 联系方式 招标人:
上林县人民法院
代理机构:
广西建标建设工程咨询有限责任公司
地 址:
广西上林县大丰镇城西街1号
地 址:
南宁市白沙路1-6号白沙苑综合楼903室
邮 编:
530599
邮 编:
530021
联 系 人:
李震
联 系 人:
魏工
电 话:
0771-5222379
电 话:
0771-4956437
传 真:
传 真:
电子邮箱:
电子邮箱:
网 址:
网 址:
|
