2018年08月09日东兰县人民法院于下午发布云之龙招标集团有限公司广西东兰双语法官教育基地建设项目工程总承包（EPC）YLHCG20182002-DL招标公告8月9日

该信息在十环招标网档案：
所在栏目：2018项目
十环招标网信息编号:426365
十环招标网转载自：广西东兰县人民法院 发布关于：2018年08月09日东兰县人民法院于下午发布云之龙招标集团有限公司广西东兰双语法官教育基地建设项目工程总承包（EPC）YLHCG20182002-DL招标公告8月9日的信息
来源：广西东兰县人民法院
2018项目信息阅读方式:免费

　　云之龙招标集团有限公司受东兰县人民法院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对广西东兰双语法官教育基地建设项目工程总承包（EPC）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：广西东兰双语法官教育基地建设项目工程总承包（EPC）

项目编号：YLHCG20182002-DL

项目联系方式：

项目联系人：廖驰

项目联系电话：详见公告正文

采购单位联系方式：

采购单位：东兰县人民法院

地址：详见公告正文

联系方式：详见公告正文

代理机构联系方式：

代理机构：云之龙招标集团有限公司

代理机构联系人：详见公告正文

代理机构地址： 详见公告正文

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

1. 招标条件

本招标项目广西东兰双语法官教育基地建设项目工程总承包（EPC）已由东兰县发展和改革局以兰发改复【2017】57号批准建设，招标人（项目业主）为东兰县人民法院（实施人）、东兰县国有资产投资经营有限公司（出资人），建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计、采购、施工、 竣工验收（或试运行）进行公开招标。

2.1项目概况

建设地点：东兰县武篆镇巴学村

建设规模：广西东兰双语法官教育基地建设项目总建筑面积为32721.05㎡，建筑占地面积为10699.44㎡，项目总用地为98680.50平方米，约148.02亩。本项目拟建主要建筑包括:

(1)培训主楼建筑1栋4层，建筑面积为：4473.89㎡，占地面积为：1148.47㎡。

(2)大礼堂建筑1栋，建筑面积为：1460.26㎡，建筑占地面积为：1102.45㎡。其中，主建筑单层,局部双层。单层部分为钢结构，建筑面积为923.55㎡。双层部分为钢混结构，建筑面积357.81㎡，占地面积178.91㎡。

(3)培训管理综合楼1栋，建筑功能含“办公用房”、“信息网络用房”与“生活用房”中部分内容。建筑4层，建筑面积为：6354.76㎡，占地面积为：1616.92㎡。

(4)学员宿舍2栋，各4层，共建筑面积为：14762.76㎡，共占地面积为：3730.69㎡。

(5)学员食堂1栋2层，建筑面积为：2282.17平米，占地面积为：1165.09㎡。

(6)训练用房1栋，共建筑面积为：1828.50㎡，占地面积为：1386.25㎡。其中，训练馆部分为单层，钢结构，建筑面积为1165.13㎡。其余部分为双层，钢混结构，建筑面积为442.25㎡，占地面积为221.13㎡。

(7)其他辅助用房1栋，3层，建筑面积为：1558.71㎡，占地面积为：549.57㎡。

配套建设室外工程包括：

（1）大门工程2座，包括主次大门。

（2）通车小桥3座，共62延米；两座风雨桥，共43延米。

（3）展览长廊台2座，共30米。

（4）室外训练、运动场，11170.00㎡。

（5）配套基地内道路6354.72㎡。

（6）雕塑3座，经典战役沙盘2座。

（7）基地内广场硬化铺装16827.46㎡。

（8）围墙1886.90米。

（9）污水处理中心一座。

（10）绿化面积：31222.51㎡。

（11）场地平整工程228659.14m³。

主要建设内容包括：建筑工程、配套建设道路、桥梁、供水电、污水处理等基础设施等内容。

合同估算价：约16037.94万元(其中建筑安装工程费为15331.45万元、设计费(含二次装修)611.6万元、竣工图编制费 48.9万元、工程地质勘察费45.99万元)。

计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期（包括勘察设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）为690天（日历天）。项目建设工期预计从2018年9月至2020年8月。

2.2招标范围：在广西东兰双语法官教育基地建设项目工程建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据项目需求进行项目的勘察、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标（包括勘察、初步设计、施工图设计、采购、施工、竣工验收及备案)。

2.3本项目不要求采用装配式技术。

2.4 本项目不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。

3.1本次招标要求投标人同时具备建筑行业（建筑工程）工程设计乙级以上（含乙级）资质（或工程设计综合甲级资质）和建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证（联合体投标时为施工单位应具有），并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人：具有建筑工程专业的二级注册建造师或以上执业资格，高级工程师或以上职称。

3.2.2项目设计负责人：具备一级注册建筑师职业资格或一级注册结构师执业资格，高级工程师或以上职称。

3.2.3项目经理：具有建筑工程专业的二级注册建造师证书和中级及以上职称，具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

3.2.5 项目施工专职安全员：具备有效的广西建筑市场诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。

3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.3.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.3.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.3.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.3.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.4业绩要求：□无要求？有要求，要求从2015年1月1日至投标截止日期止，在建或已完成过单项合同金额达人民币1.5亿元及以上的建筑工程总承包（EPC）项目（在建工程附中标通知书或合同协议书复印件；已完成的工程附中标通知书、合同协议书、竣工验收意见书诚信库页面打印文件）。

3.5投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。

4.1投标报名：网上报名。凡有意参加投标者,请于2018年8月9日至8月16日，（法定公休日、法定节假日除外）每日上午8时30分至17时30分前（北京时间，下同），由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的专职投标员凭本人的“广西建筑市场诚信卡”卡号及密码或企业CA锁登陆河池市公共资源交易电子招投标系统（http://ggzy.hechi.gov.cn）进行网上报名。

4.2凡通过网上报名者，请于2018年8月9日至8月16日，（法定公休日、法定节假日除外）每日上午8时30分至17时30分（北京时间，下同），由潜在投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的专职投标员凭本人的“广西建筑市场诚信卡”卡号及密码或企业CA锁登陆河池市公共资源交易电子招投标系统（http://www.hcggzy.cn/gxhchy/login.aspx?type=2）下载招标文件电子版，逾期下载无效。

4.3本项目不收取电子招标文件费。

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年9月12日9时00分，地点为河池市公共资源交易中心（河池市金城江区百旺路 13 号市政府左侧）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）专职投标员本人递交，并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职施工安全员的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证，否则招标人不予受理。

综合评估法

预付款支付比例或金额：无

进度款支付方式：合同内按工程计量周期内完成工程量的85%，合同外按工程计量周期完成工程量的70%。

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西住房和城乡建设厅网、河池市公共资源交易中心网上发布。

河池市公共资源交易中心联系电话：0778—2302718

东兰县建设工程招标投标管理办公室 联系电话：0778-6323320

招标人：东兰县人民法院（实施人）、

东兰县国有资产投资经营有限公司（出资人）

招标代理机构：云之龙招标集团有限公司

2018年 8 月9 日

二、投标人的资格要求：

详见公告正文

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：16037.94 万元（人民币）

时间：2018年08月09日 08:30 至 2018年08月16日 17:30(双休日及法定节假日除外)

地点：详见公告正文

招标文件售价：￥0.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：详见公告正文

四、投标截止时间：2018年09月12日 09:00

五、开标时间：2018年09月12日 09:00

六、开标地点：

详见公告正文

七、其它补充事宜

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

详见公告正文